中国电信“省级数据中心工程"项目用地范围内10KV电力
线路迁改工程和杏园路道路范围内10KV安二路
电力线路迁改工程
青海合美建设工程咨询有限公司受海东工业园区开发建设有限公司委托对中国电信“省级数据中心工程"项目用地范围内10KV电力线路迁改工程和杏园路道路范围内10KV安二路电力线路迁改工程进行询比采购。
1、项目概况与询比内容
1.1项目名称：中国电信“省级数据中心工程"项目用地范围内10KV电力线路迁改工程和杏园路道路范围内10KV安二路电力线路迁改工程
1.2询比内容：中国电信“省级数据中心工程"项目用地范围内10KV电力线路迁改工程和杏园路道路范围内10KV安二路电力线路迁改工程；
1.3工期：20天（具体工期按签订的合同约定）
1.4项目报价最高限价：人民币436,726.29元（大写：肆拾叁万陆仟柒佰贰拾陆元贰角玖分）。其中10kV石十一路89#杆~101#杆线路迁改工程项目报价最高限价：人民币194,703.43（壹拾玖万肆仟柒佰零叁元肆角叁分）；10kV安二路H01环网柜101开关支线21#杆~31#杆线路迁改工程项目报价最高限价：人民币242,022.86（贰拾肆万贰仟零贰拾贰元捌角陆分）。
2.响应人资格要求
2.1投标人拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格；
2.2财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2019年度）财务状况审计报告或近三个月资信证明）；须提供近三个月的企业缴纳税收证明及企业社会保障资金的相关材料；
2.3业绩要求：近3年（2018年5月至今）独立承担至少1项类似工程（业绩证明材料以中标通知书或合同协议书或合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。)
2.4信誉要求：近三年未受到行政处罚、诉讼和仲裁情况，提供“中国裁判文书网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为询比截止时间前一周内；中华人民共和国最高人民法院官方网址(http://www.court.gov.cn/)“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”（http://shixin.court.gov.cn/）栏目查询结果。
2.5经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供查询截图，时间为投标截止时间前10天内）
2.6投标人资质等级:电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包叁级（含叁级）以上资质,具备有效的安全生产考核合格证书。
2.7本次招标不接受联合体投标；
3、发出询比文件时间及截止时间
3.1 发出询比文件时间：2021年05月19日至2021年05月21日，9:00-17:00（北京时间，节假日除外），请携带单位介绍信或法定代表人授权委托书、法人身份证复印件，委托人身份证复印件、企业营业执照复印件、企业资质证书复印件（所有复印件须加盖公章）到青海合美建设工程咨询有限公司开标室（青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼10层11005室）购买询比文件；询比文件售价每套500.00元人民币,售后不退。
各投标人在收到本邀请函后进行确认报名，未按时报名的视为放弃。
3.2询比截止时间（响应文件递交截止时间）：2021年05月24日09:30时，请在此时间前将响应文件递交至青海合美建设工程咨询有限公司，逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将被拒绝。
3.3报价保证金：
（大写）捌仟伍佰元整;
（小写）8,500.00元
收款单位：青海合美建设工程咨询有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司西宁市城西支行交通巷分理处
银行账号：28043001040001536
提交时间：投标人在投标截止前，以银行到账时间为准。
4、联系方式
建设单位：海东工业园区开发建设有限公司
地 址： 海东工业园区开发建设有限公司
联 系 人：白树森
电 话：0972-7699983
招标代理：青海合美建设工程咨询有限公司
办公地址：青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼10层11005室
联 系 人：苏女士
电 话：0971-5201818
青海合美建设工程咨询有限公司
